买卖合同 篇一
买方：_______________________________ 卖方：____________________________________
一、买方订购以下产品
型号配置：________________________________
二、质量
卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。
三、交货方式、时间、地点
卖方须在本合同签订后10日内交货，由卖方送至内蒙古额济纳旗买方工地，卖方派去现场的只是系统调试工作人员，买方必须配合人员卸货搬运至指定教室，当场交货。
四、验收
货物到达后，由卖方完成对的货物安装调试，由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验，如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符，买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。
五、货款支付
买方首交订货款（即人民币：60000元）。货到指定地点后买方查验后付货款（即人民币：70000元），安装完毕，买方验收合格后，买方20日内一次性支付全部余额货款（即人民币：123650元）。
六、售后服务
本合同所指的货物自验收合格之日起，按_3_年内免费保修，具体实施办法见产品保修卡；如是硬件本身的故障，免费上门服务；如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，卖方收取一定的服务费；送修免费。
七、违约责任买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额30的月利率滞纳金；卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收；卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。
八、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理
九、合同生效
本合同一式两份， 卖方与买方各执一份。 合同自双方签字之日起生效， 购买日期：______年______月____日。
十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。
买方：___________（签章） 卖方：__________（签章）
地址：__________________ 地址：________________
法定代表人：____________
开户行：________________
账号：________________
开户名：________________
电话：__________________ 电话：________________
买卖合同 篇二
甲方：湖北世纪中商百货有限公司 （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
为明确双方权利义务与责任，根据有关法律、法规，经双方协商一致订立以下协议：
一、商品名称、价格、数量
二、质量要求
三、交货与安装
1、交货时间：
2、交货地点：
3、交货方式：
四、验收
1、验收标准
（1） 验收标准为甲方的签字确认稿，甲方验收合格应在验收单上签字认可。
（2） 甲方在验收期内发现乙方货物不符合约定的，乙方应赔偿对甲方造成的
损失并承担相应的经济及法律责任。
2、验收期为自甲方收到货物 当 天。
五、货款结算
1、付款时间：货到15个工作日内一次性付清全款。
2、付款地点：湖北世纪中商百货商场
3、付款方式：转帐支票
六、协议签订地： 武汉
七、违约责任
（一）、乙方出现下列情形之一，应向甲方支付30% 违约金。
1、制作品交货时间不符协议约定。
2、因制作品不符合约定，而延误交货时间。
3、非因甲方原因而不能交货的。
4、安装不符合约定的。
5、违反协议其它约定的。
（二）、甲方若违反协议约定，应向乙方支付30% 违约金。
八、解除协议
1、经双方协商一致，可以解除协议，对甲方的损失乙方应当承担赔偿责任。
2、乙方提供的货物质量不符合质量要求，致使不能实现协议目的，甲方可以拒绝接收货物或者解除协议。
九、争议解决办法
1、 甲、乙双方应严格遵守本协议，按协议规定履行各自应负的责任，未尽事宜，双方协商解决。
2、 若协商不成，则，采取法律手段解决。
十、本协议随附件一式两份，由甲、乙双方各执一份，自 20xx 年月 日双方签字盖章生效，具法律效力，附件同时具有法律效力。
甲方：湖北世纪中商百货有限公司乙方：
代表人： 代表人：
地址：武汉市武昌区中南路14号 地址：
联系电话：（027）87257559联系电话：
（盖章）：（盖章）：
买卖合同 篇三
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲乙双方就甲方订购窗帘事宜，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，本着公平、友好、平等互利的原则，经双方友好协商，签定如下合同，以兹共同遵守。
一、工程概况
1、定做窗帘为。
2、工期：备料及施工工期为 天，自合同签订之日起。
3、质量：按照国家和行业标准验收，并且符合甲方的要求。
二、合同金额及付款方式
本合同总金额为（RMB： ）暂定价：肆万叁仟贰佰元整￥：43200.00元（含税费、加工费、安装费、运输费）。
1、工程总价按实际验收尺寸结算，合同签订之日付总金额50%的定金。
2、工程验收合格后，甲方支付乙方合同尾款。
三、责任和义务
1、甲方协助乙方做好相关的协调工作，提供有利的施工环境，如因甲方原因导致乙方不能按时施工安装的，则工期顺延。
2、按时支付合同货款，甲方如未能按时向乙方支付货款，每延期一天，应向乙方支付合同货款总额2%的违约金，最多不超过合同总金额的30%。
乙方责任和义务
1、在生产前提代样品代甲方确认，并按甲方所选定的样品提供优质产品。
2、按时保质保量完成合同工作内容，乙方如未按时完成合同工作，每延期一天应向甲方支付货款合同总2%的违约金，最多不超过合同总金额的30%。
四、违约责任
合同签订后，甲乙双方不得单方面修改或变更合同，如双方任何一方有违约行为，他方有权按《中华人民共和国合同法》的相关规定追究违约方的经济责任。
五、售后服务
1、安装后验收时如不能正常使用，乙方应无条件及时维修或更换。
2、在保修期内出现非人为的质量问题，乙方负责免费维修或更换配件。
3、乙方对安装完工验收合格且甲方付清全部货款的产品质保期为 壹 年。
本协议经双方委托或代理人签字后生效，本协议一式肆份，双方各执贰份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
买卖合同 篇四
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》等法律法规，针对乙方向甲方采购安全防护装备等产品之相关事宜，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿的基础上签订如下协议，供双方共同遵守。
二、产品交付
1、交货日期：
2、交货地点：
三、货款结算
1、签订合同时预付20%定金，余款货到一个月内转账
2、甲方依据本合同总金额向乙方开具8%增值税税票，乙方收到发票后如对票据上的货款金额有异议应于5个工作日内书面告知甲方，并与甲方进行对账，否则，视为乙方已认可。
四、产品质量和异议期：符合现行规定的行业标准；异议期为货到5日内，逾期未提出异议的，视为质量合格。如乙方在异议期提出的异议经甲方核实确认的，甲方根据实际情况给予维修，符合甲方调换条件的给予调换。
五、产品质保期
如甲方所供产品有质保期的，则质保期按国家相关规定执行，质保期自产品交付之日起算；如在质保期内发生产品质量问题，经甲方确认并非人为因素造成的情况下，甲方将视情况进行维修或调还。
六、其他约定
1、甲、乙双方因履行本合同发生之任何争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任一方有权向合同签订地有管辖权的人民法院起诉解决；
2、本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字、盖章之日起生效，有效期2年。
甲方(章)：乙方（章）： 法定代表人： 法人代表：
委托代理人：
电话：
开户银行:
账号：
日期： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账号： 日期：
买卖合同 篇五
甲方（卖方）：
身份证号：
住址：
联系电话：
乙方（买方）：
身份证号：
住址：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉房地产转让事宜，达成如下协议，以资共同遵守：
第一条 转让标的
1.1 卖方所转让房地产（下称该房产）坐落于： 。
1.2 土地使用权证号： ，房产权证号： ，登记建筑面积为： 平方米。套内建筑面积为： 平方米。
1.3 该房地产土地使用权年限自 年 月 日起至 年 月 日止。
1.4 该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品等在签订本协议前，已经双方现场确认，均无异议。
第二条 房地产产权现状
2.1 该房地产没有设定抵押也未被查封，卖方对该房地产享有完全的处分权。
第三条 房地产租约现状
3.1 该房地产所附租约现状为第 项：
(1) 该房地产没有租约；
(2) 该房地产之上存有租约，卖方须于本合同签订时将承租人放弃优先购买权的书面文件及租赁合同交予买方。
第四条 附着于该房地产之上的户口
4.1如该房地产所附着有卖方户口，基于保证买方办理房产过户登记后，应享有完全的处分权，卖方保证于收到房地产转让总价款之日起30日内迁出，逾期则以该房地产转让总价款为基数按日万分之五 向买方支付违约金。
第五条 转让价款
5.1 该房地产转让总价款为人民币：人民币（大写） （￥ 元）
第六条 税费承担
6.1 双方约定，由买方承担办理相关过户手续双方按规定应缴纳的一切可能产生的税、费。
6.2买方不按约定缴纳相关税费，导致交易不能继续进行的，买方不得因此解除合同，本合同应继续履行，但违约方应承担违约责任，赔偿给守约方造成的损失。
第七条 付款方式
7.1 买方于 年 月 日前一次性付清全部房款
第八条 买方逾期付款的违约责任
8.1 买方逾期付款的，卖方有权要求买方要求买方以未付款项为基数，按日万分之 五 支付违约金，合同继续履行。
第九条 房地产交付
9 卖方应当于 年 月 日将该房地产交付买方，并履行下列手续：
9.1 买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品等事项进行验收，记录水、电、气表的读数，并办理交接手续；
9.2 交付该房地产钥匙；
9.3
第十条 延迟交房的违约责任
10.1除本合同另有约定外，卖方未按合同约定的期限将该房地产交付买方，自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止，卖方以该房地产转让总价款为基数按日万分之 五向买方支付违约金，合同继续履行。
第十一条 附随债务的处理
11.1卖方在交付该房地产时，应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用结清，单据交买方确认，否则买方有权从交房保证金中抵扣上述欠费。
第十二条 产权转移登记
12.1 买卖双方须在签订本合同 日内，共同向房地产权登记机关申请办理转移登记手续，卖方应按照行政机关的登记手续要求积极协助。
12.2 在收文回执载明的回复日期届满之日起 日内，买方须按本约定办理交纳税费的手续。
第十三条 其他违约责任
13.1任何一方不履行本合同约定义务，致合同目的不能实现，违约方承担守约方因维权而支付的包括且不限于诉讼费、律师费、公证费、取证费、交通费、鉴定费等所有费用。
第十四条 不可抗力
14.1因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力结束之日起日内向另一方提供证明。
第十五条 本合同与其他文件的冲突解决
15.1 买卖双方在本合同签订之前的承诺及协议，如有与本合同不相符的，以本合同为准。
第十六条 合同附件
16.1 本合同共有附件 份。合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。
第十七条 法律适用与纠纷解决
17.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(1) 提交位于 （地点）的 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；
(2) 依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。
17.2本合同各方当事人地址和联系方式同时作为有效司法送达方式，本合同载明的各方当事人通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
第十八条 合同数量及持有
18.1 本合同一式 份，卖方 份，买方 份，其他交有关部门，均具同等法律效力。
第十九条 合同生效
19.1 本协议经各方签署后生效。
签署时间： 年 月 日
甲方（签字）：
甲方配偶签字：
甲方配偶身份证号：
甲方配偶联系电话：
乙方（签字）：
乙方配偶签字：
乙方配偶身份证号：
乙方配偶联系电话：
买卖合同 篇六
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 标的、数量、价款
品名
品种
产地
规格
等级
单价（元）
总数量
总金额
合计人民币金额（大写）：
（注：空格如不够用，可以另接）
第二条 标的物的计量单位和计量方法：
计量单位：___________________ ；计量方法：_____________________
第三条 质量标准：_____________________________________________
第四条 包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：________________________________
第五条 合理损耗标准及计算方法：________________________________________________
第六条 标的物的所有权自________时起转移，但买方未履行支付款价义务的，标的物属于___________所有。
第七条 交（提）货方式、地点、时间、数量：
方式：_____________________________________________ 。
地点：_____________________________________________ 。
时间：_____________________________________________ 。
数量：_____________________________________________ 。
第八条 运输方式及运输费用负担：________________________________________________ 。
第九条 检验标准、方法、地点及期限：
标准：_____________________________________________ 。
方法：_____________________________________________ 。
地点：_____________________________________________ 。
期限：_____________________________________________ 。
第十条 结算方式、时间及地点：_________________________ 。
第十一条 本合同解除的条件：____________________________ 。
第十二条 违约责任：
买方：_______________________________________ 。
卖方：_______________________________________ 。
第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可申请当地工商行政管理部门调解；调解或协商不成的，按下列 种方式解决：
（一）提交____________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十四条 本合同自____________生效。
第十五条 其他约定事项：___________________ 。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
合同正本一式二份，买卖双方各执一份；合同副本一式________份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
卖方（章）：_______________ 买方（章）：_______________
住所：_____________________ 住所：_____________________
法定代表人：_______________ 法定代表人：_______________
居民身份证号码：___________ 居民身份证号码：___________
委托代表人：_______________ 委托代表人：_______________
电话：_____________________ 电话：_____________________
开户银行：_________________ 开户银行：_________________
账号：_____________________ 账号：_____________________
邮政编码：_________________ 邮政编码：_________________
________年_______月______日
关于买卖合同 篇七
原告：张丰，男，38岁，汉族，无业，住山西省长子县凤凰村。
被告：崔南，男，36岁，汉族，长子县煤矿设备厂工人，住山西省长子县城关镇南环路1号。
原告张奉诉被告崔南车辆买卖合同纠纷一案www..com，本院受理后，依法由审判员刘若独任审判，公开开庭进行了审理。原告张丰、被告崔南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告张丰诉称，20xx年4月12日原告与被告签订了购车协议，但是被告明知自己不享有该车产权，却以产权人名义与原告签订购车协议，违反了我国合同法的有关规定，致使原告蒙受了重大损失，故原告诉至法院，请求法院宣布该购车协议无效，并判令被告返还原告购车款人民币十一万元、赔偿由此而造成的经济损失，承担本案诉讼费用。
被告崔南辩称，当时觉得属于企业内部承包性质，被告有权将该车卖给原告，故被告不同意返还购车款，请求法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，20xx年4月12日，原告与被告签订了《购车协议》一份，该协议写明“兹有被告拥有产权的杨子中巴长途客车一辆（车牌号为晋B-95950），欲转让给原告”。协议规定车价为人民币十二万一千元整，被告保证该车产权过户前所有手续、证件齐全，真实有效，过户费用三千元由原告负担，为保证该车的顺利过户，被告同意原告预留过户抵押金人民币一万一千元的要求，过户之后退还被告。协议签订后，原告当即交给被告车款人民币十一万元，被告给原告写了车款收条，并且将有关机动车行车证等证件交给了原告。之后，虽然原告曾多次催促被告一起去有关部门办理该车过户手续，但被告一直以种种借口不肯一同前往，后经向有关部门询问，原告才得知该车的车主不是被告，而是长子公路客运公司。原告为了证明自己的主张，原告向法院提交了以下证据：
（1）原告与被告签订的《购车协议》一份。
（2）××部门出具的晋B-95950汽车产权证明一份。
（3）被告写给原告的人民币十一万元购车款收条一张。
本院经审理认为，原告与被告车辆买卖合同中所指晋B-95950面包车车主为长子公路客运公司并非被告，被告并不享有该车产权，不具备该车的处分权利；被告在合同中隐瞒车辆真实情况，致使原告在不了解真实情况的前提下与被告签订了购车协议，原告与被告所签《购车协议》应该视为无效合同。原告要求被告返还购车款及赔偿经济损失的要求应予支持，对被告的答辩意见不予采纳。根据《中华人民共和国合同法》第五十一条、第五十八条规定，判决如下：
一、该合同无效、被告于本判决生效后十日内返还原告购车款十一万元并按人民银行同期存款利率赔偿原告自20xx年4月12日至本判决生效之目的利息损失。
二、案件受理费人民币三千六百七十元由被告负担，该款因原告已预交，被告于本判决生效后十日内直接支付原告。
如不服本判决，可在接到判决书之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省长治市中级人民法院
审判长：刘若
二零零五年八月二十二日
本件与原本核对无异
书记员：李兆兰
买卖的合同 篇八
甲 方： 乙 方：
身份证号： 身份证号：
地 址： 地 址：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
第一条：地皮基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于 市 区 ，产权证第 号，占地面积 平方米的住宅地皮。
第二条：付款方式
1、 双方议定上述地皮出售价格为人民币 元整。此地皮款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。
2、 甲方收到乙方定金 元整（￥ 元），由于甲方此住宅地皮为国家拆迁补偿用地现无国土、规划等证件，甲方收到定金同时需无条件将此地皮的一切相关手续证件交由乙方保存并协助乙方到市公证部门办理公证乙方单方可办理国土、规划等手续。
3、 买卖双方一致同意付款方式：购买此地皮首期楼款（已包含定金）人民币 整（￥ 元），购买此地皮余款人民币 整（￥ 元）
4、 买卖上述地皮交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
第三条：双方责任
1、 甲方保证出售的地皮符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2、 甲方应在 年 月 日将该地皮交付乙方。
第四条：合同变更
1、 在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内（书面通知发生三日内）签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2、 本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第五条：违约责任
本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第六条：合同争议的解决
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第七条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第八条：本合同共三页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
第九条：其他约定 _ _ _ _
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日 年月日
以上就是为大家带来的8篇《买卖合同》，希望可以启发您的一些写作思路。